Рамочный договор — образец

Статья на тему: "Рамочный договор — образец" от профессионалов для людей. Обязательно дочитайте до конца.

Рамочное соглашение

Документ, в котором стороны фиксируют общую информацию будущего соглашения без указания каких-либо конкретных данных, обуславливающих их обязанности по отношению друг к другу, называется рамочным соглашением. Условия, предусмотренные в рамочном соглашении, берутся за основу при составлении договора, рамочное соглашение на оказание услуг обычно содержит договоренность между сторонами об оказании той или иной услуги без конкретизации, например, сроков ее исполнения и цены.

В некоторых случаях рамочное соглашение может рассматриваться в качестве предварительного договора. С другой стороны, в отличии от предварительного, заключение рамочного соглашения не является обязательством сторон к заключению основного договора, потому как рамочный договор можно считать уже заключенным договором, отдельные условия которого детализируются и уточняются в будущем.

Особенность рамочного соглашения является то, что его форма и порядок составления законодательно не регламентируется, поэтому при заключении такого типа договора (а также его изменении или расторжении) стороны руководствуются общими правилами Гражданского кодекса РФ, применимыми к заключению договоров. Так как рамочное соглашение содержит только общую договоренность сторон (например, рамочный договор оказания консультационных услуг может содержать общие условия, на которых будут предоставляться услуги), в некоторых случаях оно может быть признано недействительным. В случае признания недействительности рамочного соглашения, стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение его условий. Рамочное соглашение составляется в двух экземплярах и подписывается представителями обеих сторон.

Рамочный договор

Как составить рамочный договор Образец и комментарии

Пример составления Рамочного договора в Магазине готовых решений.

1. Предмет рамочного договора подряда / услуг

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги либо выполнить работы, оговоренные в подписанных Сторонами Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять указанные услуги/работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Настоящие рекомендации касаются составления рамочного договора на создание или поддержку программного обеспечения и иных сложных продуктов.

Сразу отметим, что результаты труда не всегда относятся к интеллектуальной собственности. Поэтому выбор вида договора и его условий во многом зависит от предмета выполняемого задания.

Например, если Исполнителю поручено выполнить работы по написанию исходного текста программы для ЭВМ, желательно сразу включить в рамочный договор условие о правах на такие программы.

С другой стороны выполнение отдельных работ по тестированию программ, корректуре текста и иная деятельность, не имеющая творческого характера, не создают объекты интеллектуальной собственности. В таком случае достаточно заключения с Исполнителем договора подряд а либо договора возмездного оказания услуг .

Избежать множества указанных противоречий позволяет составление смешанного договора, включающего элементы договора подряда, договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их стоимость, сроки и порядок оказания (выполнения) излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Такой подход позволяет конкретизировать предмет рамочного договора в рамках соответствующих заданий, оформляемых в виде отдельных приложений к рамочному договору.

1.3. В случае если в Приложениях к настоящему Договору помимо оказания услуг предусмотрено выполнение работ с передачей результата Заказчику, то к таким отношениям Сторон будут применяться также специальные положения гражданского законодательства о подряде.

Комментируемое условие направлено на устранение ошибок в толковании смешанного договора и применении его положений на практике.

Следует иметь в виду, что результаты услуг не имеют материального выражения и потребляются в процессе их оказания. Этим услуги отличаются от работ, результат которых передается Заказчику в материальной форме. Например, результатом работ по программированию будет исходный текст или объектный код программы, а результатом ее тестирования выявление и исправление ошибок.

Поэтому когда из существа задания по приложению к договору следует, что Заказчику должен быть передан определенный результат в материальной форме (например, экземпляр программы на материальном носителе), к таким отношениям сторон применяются положения договора и законодательства о договоре подряда. В остальных случаях, исходя из контекста задания, применяются положения об услугах.

[1]

1.4. Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Заказчику имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении задания по настоящему Договору, в полном объеме или предоставлять право использования таких результатов на условиях исключительной лицензии, как это определено Сторонами в Приложении, которым оформляется соответствующий заказ, с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ).

Данные положения включены в рамочный договор для решения вопросов о правах на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут возникнуть в результате выполнения конкретных работ.

1.5. В случае использования в передаваемых Заказчику результатах работ принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) предоставить Заказчику право использования таких результатов в объеме, достаточном для применения передаваемых результатов работ по назначению.

Поскольку в ходе создания сложного объекта (например, сайта) могут использоваться самостоятельные объекты интеллектуальных прав, принадлежащие третьим лицам, в рамочном договоре необходимо заранее определились последствия такого использования.

Рамочное соглашение

Рамочное соглашение – это договоренность сторон о сотрудничестве в общих чертах, без детализации условий исполнения договора. Вопросы, предусмотренные в рамочном соглашении на оказание услуг, в будущем учитываются при составлении договора. Соглашение может содержать договоренности об оказании услуг без уточнения их объема, цены и сроков. В некоторых случаях, рамочное соглашение может выступать в качестве предварительного договора.

Особенностью рамочного соглашения является то, что в законодательстве такое понятие не предусмотрено, поэтому его заключение регулируется статьями Гражданского кодекса РФ, связанными с заключением договоров. С другой стороны, по причине того, что рамочное соглашение не содержит многих существенных условий договора, в некоторых случаях оно может быть признанным недействительным, а также предусматривать ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий соглашения.

Читайте так же:  Жестокое обращение с животными (статья 245 ук) что важно знать

Рамочное соглашение, как и типовой договор на оказание услуг, может содержать перечень необходимых для выполнения работ документов и материалов; спецификацию; структуру цены договора, которые являются приложениями к нему. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и оформляется в двух, имеющих равную юридическую силу, документах.

Рамочный договор — образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Рамочный договор подряда

«__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.

1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).

2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ________________.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.

3. Условия выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения Заявки.

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в ________________.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Рамочный договор — образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

/P>

Рамочный договор
возмездного оказания услуг N ____

«__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор устанавливает общие условия оказания Исполнителем Заказчику услуг по ________________ (именуемые в дальнейшем «Услуги»), которые будут применяться в случае согласования Сторонами Заявок на услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, и/или фактического предоставления Услуг в течение срока действия настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор не налагает на Заказчика обязательства выдавать Исполнителю Заявки на услуги и не налагает обязательства на Исполнителя предоставлять Услуги Заказчику до согласования Сторонами соответствующей Заявки на услуги.

2. Заявка на услуги

2.1. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора может выдавать Исполнителю Заявки на услуги. В заявке необходимо указать наименование необходимой услуги, срок ее исполнения, стоимость услуги.

2.2. Исполнитель подписывает Заявку на услуги в случае согласия на оказание данных услуг.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на услуги, указанные в Заявках на услуги.

2.4. Согласованные Сторонами Заявки на услуги являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Внесение изменений и дополнений в Заявку на услуги осуществляется с письменного согласия обеих Сторон.

Читайте так же:  Нпф «согласие-опс» независимый обзор фонда, цифры, детали

3. Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнять Услуги, предусмотренные настоящим Договором и Заявкой на услуги, добросовестно и профессионально.

3.1.2. В течение ____________ (____________) календарных дней с момента оказания Услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются фактические объем и стоимость оказанных услуг, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее ____________ числа месяца, следующего за отчетным.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги согласно настоящему Договору и Заявке на услуги.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Образец рамочного договора

Рамочный договор – документ, предусматривающий только общие моменты соглашения. В дальнейшем все пункты подробно рассматриваются сторонами.

[2]

Как и для чего использовать

Применяется, если до непосредственного оказания услуг или закупки товаров, необходимо определить объем и стоимость всех работ. Также нужен для организации деловых отношений на продолжительный срок, предусматривающие заключение договора. В дальнейшем заказчик и исполнитель могут скорректировать определенные пункты и положения. Для заключения может быть приглашен юрист. Также рекомендуется найти образец для ознакомления с деталями подготовки документа.

Образец рамочного договора поставки

Договор поставки

г. Новосибирск « __» ___________ 2019 г.

_____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее – товар), наименование, характеристики, количество и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, а также отвечать установленным техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в срок не более ____ (_______________________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.

[3]

Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочное исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый товар следующими документами (далее — документация):

— приемо-сдаточными документами (товарными накладными, счетом-фактурой).

Документация, предъявляемая по Договору, должна отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и оплатить товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек.

Цена Договора сформирована с учетом всех расходов и затрат Поставщика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе с учетом расходов на поставку, перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Заказчик производит выплату аванса 30% в размере_____________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Окончательная оплата по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Товарной накладной с предоставлением счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Приемка товара проводится в следующем порядке:

4.1.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 5 (пять) дней.

4.1.2. Грузополучателем по договору является ___________________________________________________________________.

4.1.3. Поставщик обязан произвести доставку товара по адресу ___________________________________________________________________.

4.2. Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие характеристик товара и/или документации требованиям настоящего Договора, Заказчик составляет Акт об установленном несоответствии товара. Заказчик направляет Акт об установленном несоответствии товара Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товара от Поставщика. Поставщик обязан за свой счет заменить указанный в Акте товар, либо вернуть аванс за указанный в Акте товар при невозможности его замены, при этом максимальный срок устранения выявленных недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы по доставке товара учтены в цене Договора.

4.4. Все права на товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Товарной накладной.

4.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после подписания Заказчиком Товарной накладной.

Видео (кликните для воспроизведения).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует передачу Заказчику товара, полностью отвечающего всем требованиям настоящего Договора, включая приложение к Договору.

Читайте так же:  Сзв-корр - что это и кто сдает

5.2. На товар устанавливается гарантийный срок _______ (________________) месяцев со дня поставки Товара.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять бесплатный ремонт товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности эксплуатировать товар.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых недостатков товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных им Поставщику по настоящему Договору. В этом случае Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанного требования от Заказчика, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

6.2. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 3.3. Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.

6.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по Договору (п. 3.3. Договора) Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.

6.5. Заказчик вправе отказаться от Договора поставки в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленного аванса и возмещения причиненных ему убытков в случаях:

— нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

— выявления недостатков в товаре и/или допущенных Поставщиком отступлений от требований Договора.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

6.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.

10.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.

10.5. Спецификация товара (Приложение №1) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

к Договору поставки

№ _____от «___» _______ 2019 г.

Спецификация товара

п/п

Наименование изделия (артикул)

Технические характеристики

Кол-во

Цена за единицу с НДС, руб.

Читайте так же:  Как уволить главного бухгалтера по собственному желанию

Рамочный договор — образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор подряда N ______
(рамочный)

«__» ____________ 20 __ г.

____________ (наименование), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________ (Устава, положения, доверенности), с одной стороны, и

____________ (наименование), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________ (Устава, положения, доверенности), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ____________(указать вид работ) (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их стоимость.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения, стоимость Работ и гарантийные сроки определяются Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — Заявки).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно предоставить исходные документы для выполнения Работ по настоящему Договору. Конкретный перечень документов, предоставляемых Заказчиком, определяется в Заявках.

2.1.2. При завершении Работы подписать представленный Подрядчиком акт выполненных работ (форма КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней или вернуть с мотивированным отказом для устранения недостатков.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором и прилагаемыми к нему Заявками.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором в объеме и сроки, предусмотренные Договором и Заявками;

2.2.2. Требовать безвозмездного исправления в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней всех выявленных недостатков, допущенных в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Своими силами и средствами выполнить все Работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заявками к нему;

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Договор рамочный скачать бланк

Онлайн-сервис 3 в 1: торговля, склад, CRM и Онлайн-касса (54-ФЗ)
    Сервис Бизнес.Ру предназначен для розничной и оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг.
  • Торговля, склад, поставщики
  • Программа для кассира, онлайн-касса 54-ФЗ
  • CRM, работа с заказами, сделки
  • Интеграция с интернет-магазинами, более 25 платформ
  • Онлайн-чеки для оплат с сайта и пунктов выдачи
  • От 0 рублей в месяц
  • [Попробовать Бизнес.Ру бесплатно]

    Рамочный договор является безвозмездным соглашением между сторонами, по которому не предусмотрена плата или иное вознаграждение в пользу одной из сторон.

    Документ считается заключенным с момента достижения согласованности всеми сторонами по существенным условиям.

    Согласно рамочному соглашению, стороны определяют способ проведения операций и сотрудничества между собой. Документом прописываются условия выполнения совместных дел и операций.

    Шаблонный договор, которым, собственно, и является рамочное соглашение, определяет условия будущих контрактов или соглашений.

    При этом прописанные в рамочном договоре условия выполнения тех или иных операций не являются окончательными и предполагают всяческого рода коррективы. Чаще всего эта часть соглашения требует детализации в будущем.

    Заключить договор рамочный могут только лица, имеющие на то полномочия. В ином случае документ будет считаться недействительным.

    В рамочном соглашении могут прописываться поверхностные сведения для составления договора в будущем. Это может быть стоимость одной единицы товаров, описание способа и сроков перевозки и прочие моменты, традиционно указываемые в договорах о купле-продаже и прочих видах соглашений.

    Несмотря на свое название, в котором упоминается слово «договор», рамочное соглашение, согласно основным правовым параметрам, не является договором. По этой причине на документ не распространяются и не могут распространяться условия, связанные с формой договора, а также моментом его составления.

    Главная особенность документа – отсутствие ответственности сторон. Следовательно, обе стороны, заключающие рамочное соглашение, могут отказаться от выполнения обещанных ранее условий. Подобное проявление невозможно оспорить в суде, соответственно, нет возможности привлечь одну из сторон рамочного соглашения к какого-либо рода ответственности.

    Рамочное соглашение относится к двусторонним договоренностям. В нем прописаны права и обязанности двух контрагентов.

    В отличие от своего главного аналога – предварительного договора, рамочное соглашение не обязывает стороны в обязательном порядке в будущем заключать договор на предусмотренных в нем условиях.

    Контрагенты не принимают обязательств на себя в будущем заключать договор. В целом же он уже составлен и при наличии желания в дальнейшем будут детализированы и уточнены отдельные пункты.

    Такая конструкция рамочного договора имеет ряд преимуществ. Если рассматривать ситуацию на примере поставки продукции, то можно заметить плюсы составления соглашения. В частности, на момент составления договора обе стороны не могут точно сказать, какую продукцию они будут поставлять, оплачивать и принимать, так как договор поставки считается заключенным после согласования существенных условий о предмете (ст. 432 ГК РФ).

    Главной особенностью рамочного договора является отсутствие каких-либо обязательств. Соглашение устанавливает основы взаимоотношений между участниками и направлено на их организацию.

    Рамочное соглашение может носить смешанный характер, в том случае если в нем содержатся элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

    Файлы для скачивания Размер
    Скачать бланк рамочного договора 11.31 кб
    • 4643 просмотра

    Вы можете получить бесплатную консультацию по малому бизнесу у нашего опытного эксперта.

    Присоединяйтесь к нашему сообществу вКонтакте.

    Рамочный договор — образец

    г. __________ «___»________ ____ г.

    ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
    (наименование или Ф.И.О.)
    в лице __________________________________________, действующ__ на основании
    (должность, Ф.И.О.)
    _______________________________________________________, с одной стороны, и
    (устава, положения, доверенности или паспорта)
    _______________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице
    (наименование или Ф.И.О.)
    ______________________, действующ__ на основании _________________________,
    (должность, Ф.И.О.) (Устава, положения,
    доверенности или паспорта)
    с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
    Договор о нижеследующем:

    Читайте так же:  Виды деятельности ип

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ____________________ работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
    1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.
    1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
    1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________________________.

    2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).
    2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ___________________________________.
    2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
    2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: __________________________.

    3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»).
    3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ____________________ с момента получения Заявки.
    Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в _______________________________.
    3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
    3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.
    3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.
    3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
    4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.
    4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере _______________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.
    4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
    ДОГОВОРА

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
    Подрядчик выполняет Работы на условиях настоящего Договора по Заявкам Заказчика с момента подписания Договора и до _________________________.
    6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
    6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

    7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
    7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
    8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
    8.2.1. Заявка на выполнение Работ (Приложение N 1).
    8.2.2. Смета на Работы (Приложение N 2).
    8.2.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3).
    8.2.4. Задание Заказчика (приложение N 4).
    8.2.5. ________________________________________________.
    8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

    Наименование: ____________________ Наименование: __________________
    Юридический адрес: _______________ Юридический адрес: _____________
    ОГРН _____________________________ ОГРН ___________________________
    ИНН ______________________________ ИНН ____________________________
    КПП ______________________________ КПП ____________________________
    Р/с ______________________________ Р/с ____________________________
    в ________________________________ в ______________________________
    К/с ______________________________ К/с ____________________________
    БИК ______________________________ БИК ____________________________
    ОКПО _____________________________ ОКПО ___________________________

    Заказчик: Подрядчик:
    _____________/__________________/ _____________/_________________/
    (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
    (М.П.) (М.П.)

    Видео (кликните для воспроизведения).

    ———————————
    Информация для сведения:
    В соответствии со ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
    К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.

    Источники


    1. Тихомирова, Л. В. Долевое строительство жилья. Правовые акты, материалы судебной практики / Л.В. Тихомирова. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2016. — 128 c.

    2. Глинка-Янчевский, С.К. Во имя идеи; СПб.; Типография Э. Арнгольда, Литейный проспект,№59, 2011. — 196 c.

    3. Ведерников, А. Н. Конституционное право личности на судебную защиту в законодательстве и судебной практике России / А.Н. Ведерников. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. — 152 c.
    4. История политических и правовых учений. — М.: Юнити-Дана, 2010. — 472 c.
    Рамочный договор — образец
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here